****省****合同
（工程类）
项目名称:****市公安局山海天旅游度假区分局卧龙山派出所综
合业务技术用房****
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市公安局山海天旅游度假区分局
供应商：****
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年*月*日
第*部分合同协议书
****市公安局山海天旅游度假区分局（发包人）所需****市公安局山海天旅游度假区分局卧龙山派出所综
合业务技术用房****经以*************************采购文件以竞争性磋商方式进行采购，确定
****为成交供应商。发包人、承包人双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和
国****法》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：
*、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（*）****文件（含采购文件的澄清、修改等）；
（*）成交供应商响应文件；
（*）合同格式、合同条款；
（*）成交供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件；
（*）成交通知书；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
*、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相*致。
*、工程概况
工程名称：****市公安局山海天旅游度假区分局卧龙山派出所综合业务技术用房****
工程地点：北京北路以东、山口村以北
工程内容：卧龙山派出所综合业务技术用房****
工程立项批准文号：
*、工程质量标准：工程质量符合合格及以上标准
*、合同金额
，*
签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
工程造价：小写：¥*******.**（元）。
人民币（大写：*************元*角*分）；
其中：
（*）安全文明施工费：人民币（大写）/(¥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥元)；
（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥元)；
（*）暂列金额：人民币（大写）/(¥元)。
*.合同价格形式：单价合同。
*、付款方式
****合同签订生效并具备实施条件后*个工作日内支付合同金额总价的**%；工程施工完成，付
至合同金额的**%；工程竣工验收合格结算完成后，付至审定值的**%；剩余*%*年期满后无质量问题
无息付清余款。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进
行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、施工日期、地点
*.开工日期：****年月日
*.竣工日期：****年月日
*.合同工期**日历日。
*、合同生效
本合同自经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。
*、合同保存
本合同*式份，均具有同等法律效力，发包人*份，承包人*份，代理机构*份。
，*
**、关于****合同融资
*.****合同签订前开展融资业务的。成交供应商持****成交通知书提前与金融机构进行合同
融资商洽，双方达成融资意向后，成交供应商与采购人签订****合同，合同中供应商的银行账户要与
合同融资的回款账户*致。成交供应商和贷款金融机构要及时将****合同作为融资质押的信息告知采
购人。采购人要从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不随意更改合同付款账户。
*.****合同签定后开展融资的账户管理。在合同履约期间，成交供应商持已经签订的****合
同向金融机构申请合同融资，可能出现****合同中供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户不*
致的情形。为支持供应商通过****合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采
购合同中的供应商收款银行账户，保障供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户*致。
*.当成交供应商成功获批银行贷款后，采购人还应根据信息公开平台推送的“确认单”信息，加强合同
账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。采购人不得以未看见“确认单”
信息为由，不经贷款银行同意擅自更改合同账户、非法支付项目资金，造成不良后果的，将承担相应法律
责任。
**、权利瑕疵担保
*.乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
*.乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置
权等；
*.乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第*人的知识产权和商业秘密等权利；
*.如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
，*
地址：****市****区秦楼街道大泉沟村地址：安泰国际广场**楼
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：张永正
委托代理人：委托代理人：陈超
电话：****-*******电话：****-*******
传真：****-*******传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：*************@***.***
开户银行：****银行山海天支行开户银行：****银行股份有限公司昭阳支行
账号：******************账号：******************
日期：年月日日期：年月日
，*
| 邮政编码： |
****** |
邮政编码：****** |
| 法定代表人： |
|
法定代表人：张永正 |
| 委托代理人： |
|
委托代理人：陈超 |
| 电话：****-******* |
|
电话：****-******* |
| 传真：****-******* |
|
传真：****-******* |
| 电子信箱： |
|
电子信箱：*************@***.*** |
| 开户银行：****银行山海天支行 |
|
开户银行：****银行股份有限公司昭阳支行 |
| 账号：****************** |
|
账号：****************** |
| 日期： |
年月日 |
日期：年月日 |
第*部分通用条款
参照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制订的《建设工程施工合同》示范文本（**-****-****）。
，*
第*部分专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:合同履行过程中经发包人、承包人共同书面确认的，与工程有关的补充协
议、设计变更、工程签证等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****天柱建设监理咨询有限公司；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：聊城市经济技术开发区东昌东路***号。
*.*.*.*设计人：
名称：****市建筑设计研究院有限公司；
资质类别和等级：建筑工程甲级；
联系电话：****-*******；
电子信箱：/；
通信地址：****市济南路***号。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
*.*.*.*永久占地包括：/。
*.*.*.**临时占地包括：/。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人
，*
民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产
管理条例》及本工程所在地方的行政法规、地方性法规等。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行中华人民共和国和（或）工程所在省、市和（或）行业现行的
《建筑工程施工质量验收统*标准》及专业验收规范的要求，本工程所在地方的标准、规范及发包人对工
程的技术标准、功能要求等方面的技术标准要求。当各个标准有不*致之处，以发包人选定的较高标准为
准。有最新替代标准规范的，优先执行最新标准或规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：加盖公章、完整的投标文件电子版及纸质版，其中应包括综合
单价分析表、工料机汇总表等资料；
承包人提供的文件的期限为：合同签订之日；
承包人提供的文件的数量为：纸质版*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质版、电子版；
发包人审批承包人文件的期限：执行通用合同条款。
*.*.*现场图纸准备
，*
关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请
求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：/；
发包人指定的接收人为：/。
承包人接收文件的地点：/；
承包人指定的接收人为：/。
监理人接收文件的地点：/；
监理人指定的接收人为：/。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：除专用条款*.*条中另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得
出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承
担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工
现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：项目开工时场
地内的原有道路。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
，*
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：孙丰艺；
姓名：孙丰艺；
身份证号：/；
职务：经理；
联系电话：****-*******；
电子信箱：/；
通信地址：/。
发包人对发包人代表的授权范围如下：/。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：/。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（*）以下原因在施工关键工期线路上，造成竣工日
期及控制工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经发包人确认，工期相应顺延，承包人应合理组织、统
筹安排，避免各项费用的浪费，发包人不承担包括承包人窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它
责任。
*）规划调整、政策调整、规范变更、政府规定等特殊原因引起的重大设计变更而确实影响到主导施
工进度；
*）不可抗力等非承包人原因影响到施工进度的（承包人的停工损失，由承包人承担）；
（*）不可抗力有关约定见专用合同第**条款；
上述情况发生后*天内，承包人就延误的内容，向发包人提交书面报告，经发包人确认并盖章，承包
人保留原件作为延期凭证。承包人在以上期限内未提出书面报告的，视为自动放弃工期及费用索赔。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误*天罚款***元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：**元。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）大洪水、特大洪水、红色预警信号暴雪；
（*）/；
（*）/。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
*.*样品
，**
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：/。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/
施工现场需要配备的试验设备：/
施工现场需要具备的其他试验条件：/
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：/。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:/。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。
承包人直接实施的暂估价项目
，**
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预
算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期
间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料
单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期
间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：/。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：承包人已充分了解项目情况，充分考虑项目复杂性；项目施工实施期间要
保证就医通道及部分道路正常使用，进行合理的道路使用规划，采取相应措施所产生的费用包含在投标报
价内，中标后不再另行计取。
，**
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、其他价格方式：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：**%。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：/
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：/
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：
/。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：****合同签订生效并具备实施条件后*个工作日内支付合同金额总价的
**%；工程施工完成，付至合同金额的**%；工程竣工验收合格结算完成后，付至审定值的**%；剩余*%
*年期满后无质量问题无息付清余款。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：/。
（*）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（*）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
**.*竣工验收
，**
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：/。
（*）单机无负荷试车费用由承担；
（*）无负荷联动试车费用由承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
**.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：发包人在接收过程中所发生的建筑垃圾清运费、搬迁费等实际损失由承
包人按照%承担。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：。
竣工结算申请单应包括的内容：
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
发包人完成竣工付款的期限：
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
**.*最终结清
，**
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量
保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣
回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
**.*保修
，**
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的
违约责任：/。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同
目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式:/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**.争议解决
**..*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
**.*.*争议的解决程序
在争议提交调解之日起**日内，双方仍存有争议时，或合同任何*方不同意调解的，在以下方式中
选择（*）作为双方解决争议事项的约定。
（*）提交****仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对
双方均由约束力。
（*）向项目所在地的具有管辖权所在地人民法院提起诉讼。
合同争议的最终解决方式，向项目所在地人民法院提起诉讼，作为双方解决争议事项的约定。
，**
****省****合同
（工程类）
项目名称:****市公安局山海天旅游度假区分局卧龙山派出所综
合业务技术用房****
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市公安局山海天旅游度假区分局
供应商：****
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年*月*日
第*部分合同协议书
****市公安局山海天旅游度假区分局（发包人）所需****市公安局山海天旅游度假区分局卧龙山派出所综
合业务技术用房****经以*************************采购文件以竞争性磋商方式进行采购，确定
****为成交供应商。发包人、承包人双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和
国****法》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：
*、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（*）****文件（含采购文件的澄清、修改等）；
（*）成交供应商响应文件；
（*）合同格式、合同条款；
（*）成交供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件；
（*）成交通知书；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
*、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相*致。
*、工程概况
工程名称：****市公安局山海天旅游度假区分局卧龙山派出所综合业务技术用房****
工程地点：北京北路以东、山口村以北
工程内容：卧龙山派出所综合业务技术用房****
工程立项批准文号：
*、工程质量标准：工程质量符合合格及以上标准
*、合同金额
，*
签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
工程造价：小写：¥*******.**（元）。
人民币（大写：*************元*角*分）；
其中：
（*）安全文明施工费：人民币（大写）/(¥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥元)；
（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥元)；
（*）暂列金额：人民币（大写）/(¥元)。
*.合同价格形式：单价合同。
*、付款方式
****合同签订生效并具备实施条件后*个工作日内支付合同金额总价的**%；工程施工完成，付
至合同金额的**%；工程竣工验收合格结算完成后，付至审定值的**%；剩余*%*年期满后无质量问题
无息付清余款。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进
行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、施工日期、地点
*.开工日期：****年月日
*.竣工日期：****年月日
*.合同工期**日历日。
*、合同生效
本合同自经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。
*、合同保存
本合同*式份，均具有同等法律效力，发包人*份，承包人*份，代理机构*份。
，*
**、关于****合同融资
*.****合同签订前开展融资业务的。成交供应商持****成交通知书提前与金融机构进行合同
融资商洽，双方达成融资意向后，成交供应商与采购人签订****合同，合同中供应商的银行账户要与
合同融资的回款账户*致。成交供应商和贷款金融机构要及时将****合同作为融资质押的信息告知采
购人。采购人要从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不随意更改合同付款账户。
*.****合同签定后开展融资的账户管理。在合同履约期间，成交供应商持已经签订的****合
同向金融机构申请合同融资，可能出现****合同中供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户不*
致的情形。为支持供应商通过****合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采
购合同中的供应商收款银行账户，保障供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户*致。
*.当成交供应商成功获批银行贷款后，采购人还应根据信息公开平台推送的“确认单”信息，加强合同
账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。采购人不得以未看见“确认单”
信息为由，不经贷款银行同意擅自更改合同账户、非法支付项目资金，造成不良后果的，将承担相应法律
责任。
**、权利瑕疵担保
*.乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
*.乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置
权等；
*.乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第*人的知识产权和商业秘密等权利；
*.如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
，*
地址：****市****区秦楼街道大泉沟村地址：安泰国际广场**楼
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：张永正
委托代理人：委托代理人：陈超
电话：****-*******电话：****-*******
传真：****-*******传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：*************@***.***
开户银行：****银行山海天支行开户银行：****银行股份有限公司昭阳支行
账号：******************账号：******************
日期：年月日日期：年月日
，*
| 邮政编码： |
****** |
邮政编码：****** |
| 法定代表人： |
|
法定代表人：张永正 |
| 委托代理人： |
|
委托代理人：陈超 |
| 电话：****-******* |
|
电话：****-******* |
| 传真：****-******* |
|
传真：****-******* |
| 电子信箱： |
|
电子信箱：*************@***.*** |
| 开户银行：****银行山海天支行 |
|
开户银行：****银行股份有限公司昭阳支行 |
| 账号：****************** |
|
账号：****************** |
| 日期： |
年月日 |
日期：年月日 |
第*部分通用条款
参照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制订的《建设工程施工合同》示范文本（**-****-****）。
，*
第*部分专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:合同履行过程中经发包人、承包人共同书面确认的，与工程有关的补充协
议、设计变更、工程签证等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****天柱建设监理咨询有限公司；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：聊城市经济技术开发区东昌东路***号。
*.*.*.*设计人：
名称：****市建筑设计研究院有限公司；
资质类别和等级：建筑工程甲级；
联系电话：****-*******；
电子信箱：/；
通信地址：****市济南路***号。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
*.*.*.*永久占地包括：/。
*.*.*.**临时占地包括：/。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人
，*
民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产
管理条例》及本工程所在地方的行政法规、地方性法规等。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行中华人民共和国和（或）工程所在省、市和（或）行业现行的
《建筑工程施工质量验收统*标准》及专业验收规范的要求，本工程所在地方的标准、规范及发包人对工
程的技术标准、功能要求等方面的技术标准要求。当各个标准有不*致之处，以发包人选定的较高标准为
准。有最新替代标准规范的，优先执行最新标准或规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：加盖公章、完整的投标文件电子版及纸质版，其中应包括综合
单价分析表、工料机汇总表等资料；
承包人提供的文件的期限为：合同签订之日；
承包人提供的文件的数量为：纸质版*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质版、电子版；
发包人审批承包人文件的期限：执行通用合同条款。
*.*.*现场图纸准备
，*
关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请
求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：/；
发包人指定的接收人为：/。
承包人接收文件的地点：/；
承包人指定的接收人为：/。
监理人接收文件的地点：/；
监理人指定的接收人为：/。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：除专用条款*.*条中另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得
出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承
担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工
现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：项目开工时场
地内的原有道路。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
，*
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：孙丰艺；
姓名：孙丰艺；
身份证号：/；
职务：经理；
联系电话：****-*******；
电子信箱：/；
通信地址：/。
发包人对发包人代表的授权范围如下：/。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：/。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（*）以下原因在施工关键工期线路上，造成竣工日
期及控制工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经发包人确认，工期相应顺延，承包人应合理组织、统
筹安排，避免各项费用的浪费，发包人不承担包括承包人窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它
责任。
*）规划调整、政策调整、规范变更、政府规定等特殊原因引起的重大设计变更而确实影响到主导施
工进度；
*）不可抗力等非承包人原因影响到施工进度的（承包人的停工损失，由承包人承担）；
（*）不可抗力有关约定见专用合同第**条款；
上述情况发生后*天内，承包人就延误的内容，向发包人提交书面报告，经发包人确认并盖章，承包
人保留原件作为延期凭证。承包人在以上期限内未提出书面报告的，视为自动放弃工期及费用索赔。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误*天罚款***元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：**元。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）大洪水、特大洪水、红色预警信号暴雪；
（*）/；
（*）/。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
*.*样品
，**
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：/。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/
施工现场需要配备的试验设备：/
施工现场需要具备的其他试验条件：/
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：/。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:/。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。
承包人直接实施的暂估价项目
，**
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预
算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期
间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料
单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期
间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：/。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：承包人已充分了解项目情况，充分考虑项目复杂性；项目施工实施期间要
保证就医通道及部分道路正常使用，进行合理的道路使用规划，采取相应措施所产生的费用包含在投标报
价内，中标后不再另行计取。
，**
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、其他价格方式：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：**%。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：/
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：/
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：
/。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：****合同签订生效并具备实施条件后*个工作日内支付合同金额总价的
**%；工程施工完成，付至合同金额的**%；工程竣工验收合格结算完成后，付至审定值的**%；剩余*%
*年期满后无质量问题无息付清余款。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：/。
（*）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（*）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
**.*竣工验收
，**
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：/。
（*）单机无负荷试车费用由承担；
（*）无负荷联动试车费用由承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
**.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：发包人在接收过程中所发生的建筑垃圾清运费、搬迁费等实际损失由承
包人按照%承担。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：。
竣工结算申请单应包括的内容：
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
发包人完成竣工付款的期限：
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
**.*最终结清
，**
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量
保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣
回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
**.*保修
，**
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的
违约责任：/。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同
目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式:/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**.争议解决
**..*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
**.*.*争议的解决程序
在争议提交调解之日起**日内，双方仍存有争议时，或合同任何*方不同意调解的，在以下方式中
选择（*）作为双方解决争议事项的约定。
（*）提交****仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对
双方均由约束力。
（*）向项目所在地的具有管辖权所在地人民法院提起诉讼。
合同争议的最终解决方式，向项目所在地人民法院提起诉讼，作为双方解决争议事项的约定。
，**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
日照最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
